{"id":226,"date":"2018-01-10T15:50:12","date_gmt":"2018-01-10T14:50:12","guid":{"rendered":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/?page_id=226"},"modified":"2019-01-07T13:27:17","modified_gmt":"2019-01-07T12:27:17","slug":"agb","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/agb\/","title":{"rendered":"AGB"},"content":{"rendered":"\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-2qncxu-e3f1b021d6072448f184c4241fac5e6c\">\n.avia-section.av-2qncxu-e3f1b021d6072448f184c4241fac5e6c{\nbackground-color:#315482;\nbackground-image:url(unset);\n}\n<\/style>\n<div id='av_section_1'  class='avia-section av-2qncxu-e3f1b021d6072448f184c4241fac5e6c main_color avia-section-no-padding avia-no-border-styling  avia-builder-el-0  el_before_av_section  avia-builder-el-first  avia-bg-style-scroll container_wrap sidebar_right'  ><div class='container av-section-cont-open' ><main  role=\"main\" itemprop=\"mainContentOfPage\"  class='template-page content  av-content-small alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-226'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-2imbui-f14d814f8a729825d6109cf837262f22\">\n.flex_column.av-2imbui-f14d814f8a729825d6109cf837262f22{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\n-webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div class='flex_column av-2imbui-f14d814f8a729825d6109cf837262f22 av_one_half  avia-builder-el-1  el_before_av_one_half  avia-builder-el-first  first flex_column_div av-zero-column-padding '   ><style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-2gk63e-868f43962330054039e82a8d5f704ca3\">\n.avia-image-container.av-2gk63e-868f43962330054039e82a8d5f704ca3 .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-2gk63e-868f43962330054039e82a8d5f704ca3 av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-2  avia-builder-el-no-sibling '  itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><img decoding=\"async\" class='wp-image-141 avia-img-lazy-loading-not-141 avia_image' src=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/welt-01.png\" alt='' title='welt-01'  height=\"200\" width=\"600\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/welt-01.png 600w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/welt-01-300x100.png 300w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/welt-01-450x150.png 450w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-27e12a-3736ba3d578d41bd488f6358ca432496\">\n.flex_column.av-27e12a-3736ba3d578d41bd488f6358ca432496{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\n-webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div class='flex_column av-27e12a-3736ba3d578d41bd488f6358ca432496 av_one_half  avia-builder-el-3  el_after_av_one_half  avia-builder-el-last  flex_column_div av-zero-column-padding '   ><style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-7k9ve-d7c1618e05baaaad8a9a644495ddf7b6\">\n.avia-image-container.av-7k9ve-d7c1618e05baaaad8a9a644495ddf7b6 .av-caption-image-overlay-bg{\nopacity:0.4;\n}\n.avia-image-container.av-7k9ve-d7c1618e05baaaad8a9a644495ddf7b6 .av-image-caption-overlay-center{\ncolor:#ffffff;\n}\n<\/style>\n<div  class='avia-image-container av-7k9ve-d7c1618e05baaaad8a9a644495ddf7b6 av-styling- avia-align-center  avia-builder-el-4  avia-builder-el-no-sibling  noHover av-overlay-on-hover'  itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><div class=\"avia-image-container-inner\"><div class=\"avia-image-overlay-wrap\"><a href=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/\" class='avia_image' ><div class=\"av-image-caption-overlay\"><div class=\"av-caption-image-overlay-bg\"><\/div><div class=\"av-image-caption-overlay-position\"><div class=\"av-image-caption-overlay-center\"><\/div><\/div><\/div><img decoding=\"async\" class='wp-image-19 avia-img-lazy-loading-not-19 avia_image' src=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/abn-schallschutz-logo.png\" alt='' title='abn-schallschutz-logo'  height=\"200\" width=\"555\"  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/abn-schallschutz-logo.png 555w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/abn-schallschutz-logo-300x108.png 300w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/abn-schallschutz-logo-450x162.png 450w\" sizes=\"(max-width: 555px) 100vw, 555px\" \/><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/main><!-- close content main element --><\/div><\/div>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-1y7kgi-bad25805e0f241c5bf919e06cda9ffe6\">\n.avia-section.av-1y7kgi-bad25805e0f241c5bf919e06cda9ffe6{\nbackground-color:#c4d444;\nbackground-image:url(unset);\n}\n<\/style>\n<div id='sp-height'  class='avia-section av-1y7kgi-bad25805e0f241c5bf919e06cda9ffe6 main_color avia-section-no-padding avia-no-border-styling  avia-builder-el-5  el_after_av_section  el_before_av_section  avia-bg-style-scroll container_wrap sidebar_right'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-small alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-226'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-1r8ch6-f1a20772ad4e5dbff95337a9a096199d\">\n#top .av_textblock_section.av-1r8ch6-f1a20772ad4e5dbff95337a9a096199d .avia_textblock{\nfont-size:28px;\ncolor:#325482;\n}\n\n@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px){ \n#top .av_textblock_section.av-1r8ch6-f1a20772ad4e5dbff95337a9a096199d .avia_textblock{\nfont-size:18px;\n}\n}\n\n@media only screen and (max-width: 479px){ \n#top .av_textblock_section.av-1r8ch6-f1a20772ad4e5dbff95337a9a096199d .avia_textblock{\nfont-size:15px;\n}\n}\n<\/style>\n<section  class='av_textblock_section av-1r8ch6-f1a20772ad4e5dbff95337a9a096199d'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock av_inherit_color'  itemprop=\"text\" ><p style=\"text-align: center;\"><strong>WIR SORGEN F\u00dcR EINE LEISERE UMWELT!<\/strong><\/p>\n<\/div><\/section>\n<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div><div id='av_section_3'  class='avia-section av-1j7g0i-2a8180ed2f09d25cd869b78f77044fee main_color avia-section-no-padding avia-no-border-styling  avia-builder-el-7  el_after_av_section  el_before_av_one_full  avia-bg-style-scroll container_wrap sidebar_right'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-small alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-226'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n<div  class='avia-slideshow av-1daxju-0554fe5ab59b91f7941775f6ca767ba3 av-control-default avia-slideshow-no scaling av_slideshow avia-fade-slider  avia-builder-el-8  avia-builder-el-no-sibling  av-default-height-applied avia-slideshow-1'  data-size='no scaling'  data-lightbox_size='large'  data-animation='fade'  data-conditional_play=''  data-ids='147'  data-video_counter='0'  data-autoplay='true'  data-bg_slider='false'  data-slide_height=''  data-handle='av_slideshow'  data-interval='6'  data-class=' avia-builder-el-8  avia-builder-el-no-sibling '  data-extra_class=''  data-el_id=''  data-css_id=''  data-scroll_down=''  data-control_layout='av-control-default'  data-custom_markup=''  data-perma_caption=''  data-autoplay_stopper=''  data-image_attachment=''  data-min_height='0px'  data-lazy_loading='disabled'  data-default-height='20'  data-img_scrset=''  data-av-desktop-hide=''  data-av-medium-hide=''  data-av-small-hide=''  data-av-mini-hide=''  data-alb_description=''  data-id=''  data-custom_class=''  data-template_class=''  data-av_uid='av-1daxju'  data-sc_version='1.0'  data-heading_tag=''  data-heading_class=''   itemprop=\"image\" itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/ImageObject\" ><ul class='avia-slideshow-inner ' style='padding-bottom: 20%;'><li  class='avia-slideshow-slide av-1daxju-0554fe5ab59b91f7941775f6ca767ba3__0  av-single-slide slide-1 ' ><div data-rel='slideshow-1' class='avia-slide-wrap '   ><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-147 avia-img-lazy-loading-not-147\"  src=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small.jpg\" width=\"1500\" height=\"300\" title='abn-schallschutz-weltweit-02-small' alt=''  itemprop=\"thumbnailUrl\" srcset=\"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small.jpg 1500w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small-300x60.jpg 300w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small-768x154.jpg 768w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small-1030x206.jpg 1030w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small-705x141.jpg 705w, http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/abn-schallschutz-weltweit-02-small-450x90.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 1500px) 100vw, 1500px\" \/><\/div><\/li><\/ul><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><!-- close content main div --><\/div><\/div><div id='after_section_3'  class='main_color av_default_container_wrap container_wrap sidebar_right'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-small alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-226'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-13mqtu-62ec84261f6a0ce1505f934fc42b66dd\">\n.flex_column.av-13mqtu-62ec84261f6a0ce1505f934fc42b66dd{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\n-webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div class='flex_column av-13mqtu-62ec84261f6a0ce1505f934fc42b66dd av_one_full  avia-builder-el-9  el_after_av_section  el_before_av_hr  avia-builder-el-first  first flex_column_div av-zero-column-padding '   ><section  class='av_textblock_section av-xljdu-0dd201c3e8dc54e8afc8170f7312e523'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><h1>AGB ABN Akustik\u2013Planungsb\u00fcro\u2013Nord GmbH<\/h1>\n<\/div><\/section><\/div>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-q6ml6-025901794fa812f490e8754e2231ae97\">\n#top .hr.hr-invisible.av-q6ml6-025901794fa812f490e8754e2231ae97{\nheight:20px;\n}\n<\/style>\n<div  class='hr av-q6ml6-025901794fa812f490e8754e2231ae97 hr-invisible  avia-builder-el-11  el_after_av_one_full  el_before_av_one_full '><span class='hr-inner '><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div>\n<div class='flex_column_table av-kxvu2-1a6e302699d857abdddb0fa5653410ec sc-av_one_full av-equal-height-column-flextable'>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kxvu2-1a6e302699d857abdddb0fa5653410ec\">\n.flex_column.av-kxvu2-1a6e302699d857abdddb0fa5653410ec{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\n-webkit-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n-moz-border-radius:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div class='flex_column av-kxvu2-1a6e302699d857abdddb0fa5653410ec av_one_full  avia-builder-el-12  el_after_av_hr  el_before_av_hr  first flex_column_table_cell av-equal-height-column av-align-top  av-animated-generic pop-up av-zero-column-padding '   ><section  class='av_textblock_section av-dv2zu-efa4ff948fe411f069124f3835b1ef92'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><h2>Allgemeine Gesch\u00e4ftsbedingungen<\/h2>\n<p><strong>1. Allgemeines<\/strong><br \/>\nF\u00fcr das Vertragsverh\u00e4ltnis, insbesondere f\u00fcr die Abrechnung, gelten unsere nachstehenden Bedingungen, erg\u00e4nzend die Allgemeinen Vertragsbedingungen f\u00fcr die Ausf\u00fchrung von Bauleistungen (DIN 1961) VOB, Teil B, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen f\u00fcr Bauleistungen VOB, Teil C, die einschl\u00e4gigen VDI-Richtlinien in der jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe g\u00fcltigen Fassung, soweit die vorstehend genannten Bedingungen den Folgenden nicht entgegenstehen.<br \/>\nGesch\u00e4ftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur, soweit sie von uns ausdr\u00fccklich und schriftlich anerkannt worden sind.<\/p>\n<p><strong>2. Leistungsumfang<\/strong><br \/>\nDer Leistungsumfang umfasst die im Angebot beschriebenen Arbeiten wie best\u00e4tigt bzw. die in der Auftragsbest\u00e4tigung aufgef\u00fchrten Leistungen.<br \/>\nErgibt sich demgegen\u00fcber bei der Durchf\u00fchrung des Auftrages eine Abweichung des Leistungsumfanges, die bei der Abgabe des Preises nicht ber\u00fccksichtigt werden konnte, so sind wir berechtigt, dem Auftraggeber die damit verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, soweit die zus\u00e4tzlichen Arbeiten zur vollst\u00e4ndigen Leistungserbringung notwendig sind und dem mutma\u00dflichen Willen des Auftraggebers entsprechen.<br \/>\nWir behalten uns vor, angebotene Materialien durch gleichwertige zu ersetzen sowie konstruktive \u00c4nderungen vorzunehmen, soweit diese durch die technische Weiterentwicklung bedingt sind und diese \u00c4nderungen unter Ber\u00fccksichtigung unserer Interessen f\u00fcr den Auftraggeber zumutbar sind.<\/p>\n<p><strong>3. Preise<\/strong><br \/>\nEtwaige bei Angebotsabgabe nicht erkennbare Erschwernisse und etwaige aus bauseitigen Gr\u00fcnden unvermeidbare \u00dcberschreitungen der normalen Arbeitszeit, die wir nicht zu vertreten haben, werden zus\u00e4tzlich in Rechnung gestellt.<br \/>\nUnabh\u00e4ngig von der Art der vereinbarten Preise sind wir berechtigt, eine unvermeidbare Erh\u00f6hung unserer Selbstkosten (z.B. tarifliche Lohnerh\u00f6hungen, witterungsbedingte Mehraufwendungen, unvorhersehbare Rohstoffverteuerungen und<br \/>\ndergleichen) in Rechnung zu stellen, wenn der vorgesehene Ausf\u00fchrungstermin sich aus Gr\u00fcnden verz\u00f6gert, die wir nicht zu vertreten haben.<br \/>\n\u00c4nderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen zu entsprechenden Preisanpassungen.<br \/>\nHandelt es sich bei dem Besteller nicht um einen Auftraggeber der \u00f6ffentlichen Hand oder einen Kaufmann, so gelten diese Regelungen nur, wenn zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Liefer- und Leistungstermin mehr als vier Monate liegen.<\/p>\n<p><strong>4. Fristen<\/strong><br \/>\nKommt der Auftraggeber seinen Pflichten aus diesem Vertrag nicht rechtzeitig nach und ist deren Erf\u00fcllung f\u00fcr unsere eigene fristgerechte Leistung von Bedeutung, liegt eine Behinderung vor, die nicht gesondert angezeigt werden muss.<br \/>\nBetriebsausfall und Betriebsst\u00f6rungen in den Werken der Hersteller, die zu Verz\u00f6gerungen bei der Anlieferung des Materials f\u00fchren und uns zwangsl\u00e4ufig teilweise oder ganz au\u00dferstande setzen, unsere Verpflichtungen zu erf\u00fcllen, berechtigen uns, unsere Leistungen um die Zeitdauer der Verz\u00f6gerung mit einem zeitlichen Zuschlag f\u00fcr die Wiederaufnahme der Arbeiten hinauszuschieben, wenn wir das Material projektbezogen, mit entsprechenden Vertragsfristen und Vertragsbedingungen eingekauft haben.<br \/>\nTerminverz\u00f6gerungen berechtigen nur dann zur Geltendmachung von Schadensersatz, wenn sie von uns, unseren gesetzlichen Vertretern, leitenden Mitarbeitern oder Erf\u00fcllungsgehilfen vors\u00e4tzlich oder grob fahrl\u00e4ssig verursacht wurden. Das gilt auch, wenn in einem derartigen Fall der Vertrag entzogen wird.<\/p>\n<p><strong>5. Abnahme<\/strong><br \/>\nSollte durch uns eine Teilabnahme nach \u00a7 12 Nr. 2 a) oder b) VOB\/B verlangt werden, treten auch f\u00fcr diese jeweiligen Teilleistungen nach entsprechender Fertigstellungsanzeige durch uns die Rechtsfolgen des \u00a7 12 Nr. 5 VOB\/B ein.<\/p>\n<p><strong>6. Haftung und Gew\u00e4hrleistung<\/strong><br \/>\nIm Falle einer begr\u00fcndeten M\u00e4ngelr\u00fcge d\u00fcrfen wir eine Nachbesserung zus\u00e4tzlich zu \u00a7 13 Nr. 6 VOB\/B auch dann verweigern und den Auftraggeber auf seinen Anspruch auf Minderung (Herabsetzung der Verg\u00fctung) verweisen, wenn der Mangel die Funktionsf\u00e4higkeit des Werkes nicht beeintr\u00e4chtigt.<br \/>\nVerschuldensabh\u00e4ngige Schadensersatzanspr\u00fcche des Auftraggebers, die, gleich aus welchem Rechtsgrund unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Bestellung, Lieferung,<br \/>\nVerwendung der Ware oder den Werkleistungen entstehen k\u00f6nnen, sind ausgeschlossen, wenn wir oder unsere Erf\u00fcllungsgehilfen den Schaden nicht grob fahrl\u00e4ssig oder vors\u00e4tzlich herbeigef\u00fchrt haben.<br \/>\nDas gilt auch f\u00fcr Anspr\u00fcche wegen Verschuldens bei den Vertragsverhandlungen, f\u00fcr F\u00e4lle der positiven Forderungsverletzung und der unerlaubten Handlung.<br \/>\nDie Verj\u00e4hrungsfrist f\u00fcr Anspr\u00fcche, die sich nicht unmittelbar aus der Gew\u00e4hrleistung ergeben, betr\u00e4gt ebenfalls zwei Jahre. Dies gilt nicht f\u00fcr Anspr\u00fcche aus unerlaubter Handlung.<\/p>\n<p><strong>7. Urheberrecht und technische Unterlagen<\/strong><br \/>\nAn allen von uns \u00fcberlassenen technischen Unterlagen, wie Zeichnungen, Konstruktionsvorschl\u00e4gen und dergleichen, haben wir das alleinige Urheberrecht.<br \/>\nWird uns ein Auftrag nicht erteilt, sind die \u00fcberlassenen Unterlagen an uns zur\u00fcckzugeben. Im Falle der Benutzung unserer Vorschl\u00e4ge au\u00dferhalb eines uns erteilten Auftrages entf\u00e4llt jegliche Haftung durch uns.<\/p>\n<p><strong>8. Bauseitige Leistungen<\/strong><br \/>\nVoraussetzung f\u00fcr den Beginn unserer Arbeiten ist, dass die erforderlichen Vorarbeiten beendet sind und andere Bauarbeiten die Durchf\u00fchrung unserer Montage nicht behindern.<br \/>\nDer Auftraggeber ist verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, dass unsere Arbeiten zu dem mit ihm vereinbarten Termin begonnen werden k\u00f6nnen.<br \/>\nWenn nicht ausdr\u00fccklich anders vereinbart, hat uns der Auftraggeber bis zum Abschluss s\u00e4mtlicher Arbeiten (einschlie\u00dflich Nachbesserungsarbeiten, soweit dem Auftraggeber hierdurch keine besonderen Kosten entstehen) unentgeltlich bereitzustellen und zur Benutzung oder Mitbenutzung zu \u00fcberlassen:<\/p>\n<p>&#8211; ausreichende, trockene Lager- und Arbeitspl\u00e4tze nahe der Montagestelle<br \/>\n&#8211; Zufahrtswege, die auch f\u00fcr schwere Lkw`s befahrbar sein m\u00fcssen sowie, falls vorhanden, Gleisanschl\u00fcsse<br \/>\n&#8211; arbeitsnahe Anschl\u00fcsse f\u00fcr Wasser und Abwasser, f\u00fcr Strom und, soweit erforderlich, f\u00fcr sonstige Energie<br \/>\n&#8211; s\u00e4mtliche erforderlichen Arbeits- und Schutzger\u00fcste<br \/>\n&#8211; Aufz\u00fcge und Hebezeuge<br \/>\n&#8211; Container f\u00fcr die Schutt- oder M\u00fcllbeseitigung<br \/>\n&#8211; ausreichende sanit\u00e4re Anlagen<br \/>\n&#8211; Arbeitsger\u00fcste nach den UVV-Richtlinien ab einer H\u00f6he von 3,00<\/p>\n<p>&#8211; Auf Verlangen werden wir dem Auftraggeber im Einzelfall hier\u00fcber eine Aufstellung \u00fcberlassen.<br \/>\n&#8211; Au\u00dferdem hat der Auftraggeber folgende Leistungen kostenlos zu erbringen:<br \/>\n&#8211; Sicherung der Bauteile, einschlie\u00dflich unserer dort gelagerten Materialien<br \/>\n&#8211; Beleuchtung der Baustelle und Arbeitsorte<br \/>\n&#8211; Abfuhr des Bau- oder M\u00fcllabf\u00e4lle.<\/p>\n<p>Ein Erf\u00fcllungsanspruch des Auftragnehmers besteht in diesem Zusammenhang jedoch nicht.<br \/>\nErf\u00fcllt der Auftraggeber einzelne oder alle bauseitigen Leistungen nicht oder nicht rechtzeitig und tritt dadurch eine Behinderung ein, ist eine entsprechende Anzeige nicht erforderlich. Uns dadurch entstehende Kosten hat der Auftraggeber auch dann zu erstatten, wenn ihm in diesem Zusammenhang Anspr\u00fcche gegen\u00fcber anderen am Bau Beteiligten oder dem Bauherrn zustehen.<\/p>\n<p><strong>9. Zahlung<\/strong><br \/>\nSchecks und Wechsel gelten erst mit ihrer Einl\u00f6sung als Zahlung. S\u00e4mtliche Einziehungs- oder Diskontspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers.<br \/>\nBefindet sich der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, ihm f\u00fcr jede nachfolgende Mahnung \u20ac 12,&#8211; zu berechnen. Au\u00dferdem hat der Auftraggeber auf die Hauptforderung Zinsen in H\u00f6he von 3 % \u00fcber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung eines dar\u00fcber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.<br \/>\nSoweit dem Auftraggeber Skonto einger\u00e4umt ist, darf ein entsprechender Abzug nur bei dem Ausgleich der Schlussrechnung gemacht werden und nur dann, wenn auch s\u00e4mtliche Abschlags- und Zwischenzahlungen fristgerecht bei uns eingegangen sind.<br \/>\nAuch wenn der Auftraggeber eine Zahlung als Schlusszahlung bezeichnet, sind wir mit Nachforderungen nicht ausgeschlossen. Die Regelung des \u00a7 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB\/B findet keine Anwendung.<br \/>\nDer Auftraggeber kann nur mit rechtskr\u00e4ftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen. Ein Zur\u00fcckbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend machen, wenn es in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Vertragsverh\u00e4ltnis steht.<\/p>\n<p><strong>10. Eigentumsvorbehalt und Vorausabtretung<\/strong><br \/>\nDas an der Baustelle angelieferte Material bleibt bis zur vollst\u00e4ndigen Bezahlung unser Eigentum. Ist der Auftraggeber nicht gleichzeitig Bauherr oder erlangt er auf Grund unserer Leistungen eine Forderung gegen einen Dritten, so tritt er schon jetzt bis zur v\u00f6lligen Tilgung aller unserer Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldo-<br \/>\nForderungen, die uns im Rahmen der Gesch\u00e4ftsbeziehungen zustehen, seine Rechte, die ihm gegen\u00fcber Dritten zustehen, mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung nehmen wir hiermit an.<br \/>\nAuf unser Verlangen ist der Auftraggeber verpflichtet, die Abtretung seinem Schuldner anzuzeigen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen\u00fcber dem Drittschuldner erforderlichen Ausk\u00fcnfte zu geben und die entsprechenden Unterlagen auszuh\u00e4ndigen.<br \/>\nBe- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen f\u00fcr uns als Hersteller im Sinne von \u00a7 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im eingangs beschriebenen Sinne.<br \/>\nBei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verh\u00e4ltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu.<br \/>\nErlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so \u00fcbertr\u00e4gt der Auftraggeber uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im gleichen Umfang. Diese \u00dcbertragung nehmen wir hiermit an.<br \/>\nUnter Eigentumsvorbehalt stehende Materialien darf der Auftraggeber vor vollst\u00e4ndiger Bezahlung weder verpf\u00e4nden noch sicherungs\u00fcbereignen.<br \/>\n\u00dcbersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten unsere laufenden Forderungen aus diesem oder einem anderen Gesch\u00e4ft um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Auftraggebers zur anteiligen R\u00fcck\u00fcbertragung verpflichtet.<\/p>\n<p><strong>11. Beistellen von Materialien<\/strong><br \/>\nWenn vom Auftraggeber f\u00fcr die Ausf\u00fchrung des Auftrages Materialien beigestellt werden, so haftet f\u00fcr M\u00e4ngel an diesen Materialien ausschlie\u00dflich der Auftraggeber.<br \/>\nAlle aus der mangelhaften Beschaffenheit resultierenden Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers, soweit diese mangelhafte Beschaffenheit f\u00fcr uns nicht erkennbar war.<br \/>\nDie Gefahr der zuf\u00e4lligen Besch\u00e4digung und des zuf\u00e4lligen Untergangs der beigestellten Materialien tr\u00e4gt der Auftraggeber.<\/p>\n<p><strong>12. Vertretungsbefugnis<\/strong><br \/>\nHat der Architekt, das Ingenieurb\u00fcro oder eine von ihnen bestimmte Person, z.B. der sp\u00e4tere Bauleiter, den Auftraggeber bei den Vertragsverhandlungen vertreten, die Preisverhandlungen gef\u00fchrt oder uns den vom Bauherrn unterzeichneten Bauvertrag mit der Bitte um R\u00fccksendung an ihn<br \/>\noder an eine von ihm benannte Person \u00fcbermittelt, gilt der Architekt, das Ingenieurb\u00fcro oder die von ihnen benannte Person f\u00fcr die gesamte Dauer der Bauzeit, einschlie\u00dflich der Abnahme, uns gegen\u00fcber als Bevollm\u00e4chtigter des Auftraggebers, auch soweit es sich um f\u00fcr den Auftraggeber wirtschaftlich bedeutsame Leistungs\u00e4nderung handelt.<\/p>\n<p><strong>13. Zahlungsort und Gerichtsstand<\/strong><br \/>\nZahlungsort ist Breitenberg b. Itzehoe.<br \/>\nF\u00fcr etwaige aus dem Vertrag oder \u00fcber den Bestand des Vertrages entstehende Rechtsstreitigkeiten wird Itzehoe als ausschlie\u00dflicher Gerichtsstand und unabh\u00e4ngig von dem Streitgegenstand und von der H\u00f6he des Streitwertes die sachliche Zust\u00e4ndigkeit des Amtsgerichts vereinbart.<br \/>\nDies gilt nur, wenn es sich bei dem Besteller um einen Auftraggeber der \u00f6ffentlichen Hand oder einen Vollkaufmann handelt.<\/p>\n<p><strong>14. \u00c4nderung der Gesch\u00e4ftsbedingungen<\/strong><br \/>\nIst eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, so wird dadurch die G\u00fcltigkeit der anderen Bestimmungen nicht ber\u00fchrt. Die unwirksame Bestimmung wird dann durch die entsprechende Regelung der VOB\/B ersetzt.<br \/>\nStand Januar 2001<\/p>\n<\/div><\/section><\/div><\/div><!--close column table wrapper. Autoclose: 1 -->\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-bn7zu-12cc317219a0a9ce96935fa263417d2f\">\n#top .hr.hr-invisible.av-bn7zu-12cc317219a0a9ce96935fa263417d2f{\nheight:20px;\n}\n<\/style>\n<div  class='hr av-bn7zu-12cc317219a0a9ce96935fa263417d2f hr-invisible  avia-builder-el-14  el_after_av_one_full  avia-builder-el-last '><span class='hr-inner '><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":100,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-226","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=226"}],"version-history":[{"count":7,"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":790,"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/226\/revisions\/790"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/wgmedia-server4.de\/abn-schallschutz.de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}